主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融学
题目:
未知类型
只能在到期日行使的期权,是()期权。
A.美式期权
B.欧式期权
C.看涨期权
D.看跌期权
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
交付执行,是依法定程序,将生效判决或裁定交付法定执行机关执行。刑事诉讼法规定,人民法院是交付执行的机关。判决生效后,人民法院应当依照法定程序交付执行。
【背景资料】 某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求:提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6日发出招标公告,共有5家建筑施工单位参加了投标。第五家施工单位于2011年6月2日提交了投标保证金。开标会于2011年6月3日由该省建委主持。经过综合评选,最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2011年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。 事件1:因拆迁工作拖延,甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2d,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。 事件2:乙方与机械设备租赁商约定,D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场,但因出租方原因推迟到当月29日才进场,造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。 事件3:因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,相关费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2d。 事件4:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其他费用1000元,并使H项工作时间延长1d,人工窝工24个工日。 上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。 合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日;施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中,乙方可得到的合理费用索赔有哪几项,费用索赔额是多少?
Pv18001A/B采用()控制。
轻度慢性阻塞性肺疾病患者,肺功能检查不可能出现的结果是()
汤剂的特点应除外以下哪一项()
不同疫苗分别预防哪些疾病?
男,11个月。母乳喂养,近3月面色渐苍黄,间断腹泻,原可站立,现坐不稳,手足常颤抖。体检:面色苍黄,略水肿,表情呆滞。血红蛋白80g/L,红细胞2.0×1012/L,白细胞6.0×109/L。 该患儿最正确的治疗是() 确诊需做的检查是() 该患儿可能的诊断是()
胸廓成形术治疗肺结核的主要原理()
钠灯是单色光,显色性差,但发光效率和透过烟雾能力强,故适用于道路照明。
下述措施哪一项不会改善梁的强度与刚度()。