主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:化工总控工高级
题目:
单选
离心泵的泵壳的作用是()。
A . A、避免气缚现象
B . B、避免气蚀现象
C . C、灌泵
D . D、汇集和导液的通道、能量转换装置
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
人民法院已生效的刑事判决书中的财产部分,由()执行。
下列哪个不是偏头痛非特异性止痛药()
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不做调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。合同履行过程中发生了如下事件。事件1:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。事件2:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签订了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。事件3:办公楼工程经四方竣工验收质量为合格,但未获得省优质工程奖。发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。事件4:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10d,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
内外贸融易通项下,办理背对背信用证的客户不能将母证()的应收账款转让给农业银行,申请开立与母证基础交易相关、条款匹配的子证。
下列选项中不属于CIO职责的是()。
若汽包水位高于正常水位+250mm时,应()。
在对焊缝外观检验的检查中,利用低倍放大镜或肉眼观察可以检查到的焊缝表面缺陷有()。
对疑似或确诊的H7N9病例,要在发病48小时内尽早应用()。
过碳酸钠的生产中,溶解反应物料的溶剂应选用(),以保证过氧化氢的稳定性。
结合医疗质量管理的实际,在医院要实现医疗质量管理的组织体系一般分为三层,即()、()、()。