某税务局工作人员在上班时间内来到所辖饭店大吃大喝并殴人致伤的行为属于（）。_行政法学（专）_全学科试题题库

当前学科：行政法学（专）

题目：选择题
某税务局工作人员在上班时间内来到所辖饭店大吃大喝并殴人致伤的行为属于（）。
- A. 个人行为
- B. 职务行为
- C. 行使职权行为
- D. 公务行为
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

属于我国国别史的作品是（）

近代山水画出现许多名家，如()等大师博古通今，深入观察自然，都开创了自己的风格。

卷烟商业企业应每半年对辖区在销品牌的销量、上柜率和价格情况进行一次系统梳理。

影响焊料焊接湿润性的因素，错误的是（）

有关腮腺的描述正确的是（）

某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。（1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。（4）施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。（5）因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。（6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？（请详细分条列出）不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？（请逐条回答）

下颌骨的主要生长中心为（）

某行政机关对老朱做出行政处罚，老朱不服，向人民法院起诉，但他没上过学，不识字，书写起诉状有困难，想口头起诉。对此，人民法院应当（）。

在按照本办法报告医疗器械不良事件后，医疗器械经营企业和使用单位应当配合医疗器械生产企业和主管部门对报告事件（）。

短期投资是企业（）的一种转换方式。